有线电视管线工程施工合同
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的原则，经双方协
商同意按下列条款签订合同：
第1条 工程概况
1.1工程名称：
工程地点：
承包范围：包工包料。
开工日期：自双方签字之日起
有效工期：45天。
1.2 质量等级：达到合格工程标准。
1.3 本工程经开发区财政评审造价为元，大写佰陆拾玖元整。
1.4 承包方式：
该工程是采取包工包料方式。
第2条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
2.1 合同语言：汉语。
2.2 适用法律法规：中华人民共和国合同法。
2.3乙方提供决算报告的时间：乙方于工程完工后十五天内提供竣工文件、图
纸及决算报告，甲方收到并审核同意后方组织工程初步验收。
第3条 甲方驻工地代表:
第4条 乙方驻工地代表:
第5条 甲方工作
5.1负责协调有关设计、现场事宜。
5.2负责组织工程初验和竣工验收。
第6条 乙方工作
6.1 按施工图组织施工、提供施工组织设计。
6.2 提供开工报告，提供施工计划、进度及存在问题的周报表。
6.3 负责工程交验前的成品、半成品的保管和清点造册。负责施工现场场地
整洁卫生。
6.4 施工中的人员和设备安全问题由乙方全权负责。涉及交通安全问题应按
交通安全法办理，如乙方违法（章）造成其施工人员或第三人意外伤害，由乙方
负责并自行处理，乙方施工中应服从交通、市容、环保等主管部门的管理，按施
工现场要求设臵明显标志（含夜间警示红灯设臵）并采取必要的安全措施,否则,
因此造成的一切后果由乙方承担。
6.5应委派具备信息产业部项目经理资质人员作为乙方工地代表。工程期间，
乙方工地代表必须保证24小时通信畅通。在主体工程未完工之前，乙方工地代
表不得未经甲方许可擅自离开工地，否则一经发现，甲方每次扣除乙方工程保证
金1000元（大写：壹仟元）。
6.6应协助甲方进行材料验收。
6.7保修期内乙方对甲方线路的突发性障碍抢修时应随叫随到进行抢修。合同
签署后乙方有义务为甲方提供技术培训和现场培训，甲方将时间地点提供给乙
方，乙方一周内实施。甲方食宿自理。
6.8与甲方工地代表、监理人员的联系。
6.9乙方应按照政府相关主管部门规定办理相关审批手续。
6.10 若因乙方原因造成事故损害，侵害甲方或第三方权利，造成甲方或第三
方财产损失、人身损害的，由乙方负责处理，承担赔偿责任。
6.11乙方有对施工现场发现的文物进行保护的义务，当发现古树名木、古董、
化石、钱币等有考古、地质研究价值的物品时要及时停工，保护好现场，并及时
通知监理单位和建设单位，配合协调处理。同时在施工过程中也应做好环境保护
工作，确保施工前后对环境不造成恶劣影响。
6.12本合同任何一方未经对方同意，不得向任何第三方透露合同内容。双
方同意，任何一方在任何时候对其持有的有关另一方的事务或其事务运转操作方
法等保密信息实施严格保密。除非有信息提供方书面许可，任何一方不得在有效
保密期内向本合同以外的第三方披露或提供保密信息的任何内容。
6.13乙方单位在本工程施工期间，单位建设资质合格有效，如单位资质需延
期，乙方必须提前一月告知甲方，否则由于乙方建设资质不合格或过期造成的一
切后果由乙方承担。甲方保留追究乙方的权利。
6.14乙方依据在开工前制定施工组织设计方案及安全技术方案，报监理单位
审核签发后，报甲方备案。
6.15 乙方所有施工人员用工手续应符合《中华人民共和国劳动法》相关规定，
否则因乙方非法用工或用工手续不规范产生任何问题均由乙方负责。
6.16乙方在施工中必须严格遵守各项安全规定，并指定专人负责施工现场人
身、设备、防火等安全管理工作，经常对施工人员进行安全生产以及安全用电等
方面的教育，做到安全施工，文明施工，消除隐患，保证工程顺利进行。
6.17乙方施工现场物料堆放整齐，保留必要的安全消防，行人通道，易燃易
爆品有专人管理，不得随意堆放。
6.18乙方进行光缆、管道、人孔作业时，除严格执行相关《安全操作流程》
外，应在施工现场做好安全防护标识，如安全红旗、防护栏等，防止交通事故和
人生事故的发生。
6.19乙方在管道线路施工前，应先了解地下管线设施情况，防止破坏其他地
下管线设施。若出现破坏其他管线设施时由乙方负全责。
6.20乙方对利旧线路进行施工前，应先检测利旧线路安全问题，如吊线拉线
是否带电、吊线是否松动。在确定安全后方可施工。否则造成人员事故由乙方全
权负责。
6.21乙方施工现场严禁抽烟，使用明火需进过公安和相关部门审批。室外用
火遇五级以上大风要停止作业。气焊时乙炔罐不准进楼，操作人员需持有作业证。
6.22乙方接受安全监督部门检查、监督期间，对发现的隐患，必须按期解决。
逾期不解决，甲方有权令乙方停工，由此延误工期造成的损失由乙方负责。
6.23乙方必须严格按照施工图纸、预算及预算评审报告要求的线路、材质等
进行施工，若出现私自改动线路、材料以次充好等现象时甲方有权责令乙方无条
件出场，本合同自行废止，工程款直接冲抵违约金。
第7条 进度计划
7.1乙方提供施工组织设计和进度计划的时间为开工前五天，工程期间，乙
方应定期提交周报表，周报表应包括工作内容、主要困难、工程进度、安
全保障、下步工作安排。
7.2 甲方批准的时间为开工前两天。
第8条 工期延误
因甲方责任，工期顺延。因乙方责任，工期不得顺延，损失由乙方自负。
第9条 检查和返工
因乙方责任造成工程质量不合格，必须返工，所需费用由乙方承担。
第10条 隐蔽工程和中间验收
工程具备隐蔽条件或达到相关规范要求的中间验收部位，乙方进行自检，并
在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽和中间验
收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方在验收记录上
签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内
整改后重新验收。
第11条 合同款
本合同采取固定总价方式，不予调整。
第12条 工程款支付
工程完工，验收合格后即付合同总价的50％，余款在工程竣工验收合格后一年
内付清；本工程税收须在开发区税务局缴纳，否则甲方有权拒绝支付。
第13条 初步验收
乙方自检合格后，递交请验报告。甲方在收到报告并确认可以请验后15日
内组织初步验收工作。
第14条 竣工验收
14.1 初验合格后由甲方组织竣工验收，合格后签署验收证书。
14.2 乙方提交请验报告的同时应提交竣工资料。竣工资料中必须有工程签
证报告（如该工程无签证内容，可在签证报告中注明无），竣工图纸必须加盖竣
工图章。如乙方未按甲方要求提交竣工资料，甲方有权拒绝验收，直至乙方提交
正规竣工资料。
14.3 乙方提交竣工图表应一式五份，竣工技术文件电子文档一份。
14.4 线路施工验收标准详见《安徽移动通信有限责任公司综合基站接入网
工程施工验收规范》。
第15条 保修
15.1保修内容和范围：保修期内发生管道阻断、人、手孔破损，必须在24
小时内修复。
15.2 保修期限：竣工验收后一年。
第16条 违约
16.1由于乙方责任造成工程未能按时完工，乙方应向甲方支付延误工期违
约金，违约金额为每逾期一天按合同金额的百分之一计算。甲方无正当理由未按
规定拨付工程款，甲方应向乙方偿付拖欠工程款的滞纳金，滞纳金额为每逾期一
天按逾期款千分之五计算。
16.2对因乙方原因工程质量达不到合格标准的，乙方必须按照甲方的要求
修复至合格为止，所需费用由乙方自行承担,由此造成的工期延误按上述条款执
行，并将合同价款10％作为工程履约保证金予以扣除。
16.3由于乙方开具的发票不符合国家发票管理等规定，造成甲方损失的，
乙方应承担相关法律责任，并赔偿甲方损失。乙方的赔偿责任不因甲乙双方的合
同终止或解除等情形而免除。乙方赔偿范围包括补缴税款、行政罚款、滞纳金以
及甲方诉讼费、仲裁费、合理调查费、律师费等有关费用。
16.4双方约定的乙方其它违约责任：1、乙方在国家及部门有关质量验收规
范规定及监理规程规定的隐蔽验收时，在自检合格后，必须提前24小时通知监
理单位、建设单位进行验收。未经过监理人员验收合格的条件下将隐蔽工程隐蔽，
乙方需无条件返工，同时每发生一次此种情况将扣除合同价款的5％。2、乙方
不能按合同履约，甲方有权将违约不良记录报有关部门；3、乙方有违约行为，
经甲方或甲方监理单位通知整改，乙方拒不整改或经整改仍不符合要求，甲方可
解除合同，乙方必须在10日内无条件撤出施工现场，并采取保护措施，确保已
建成工程完好，交付甲方，并在30日内移交全部施工资料，保证甲方可以据此
继续施工，乙方行为导致甲方有经济损失的，甲方有权对乙方现场财产进行扣留
和法律保全，并可要求乙方赔偿由此造成的损失。
第19条 索赔
违约金、滞纳金若不能补偿对方损失时，受损方有权向对方索要实际损失赔
偿金。
第20条 争议解决
合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不
成，任何一方均可将争议提请安庆市人民法院诉讼解决，法院判决对双方均具有
约束力。
第21条 其它
未尽事宜，双方以补充协议的形式记录在案，并作为合同的附件，与本合同
具有同等效力。
第22条 合同生效
本合同自双方法定代表人或授权代表签订并加盖双方单位合同专用章或单
位公章之日起生效，如双方签署日期不一致，自较迟的签署日生效。
第23条 合同份数
合同正本叁份，副本叁份，甲乙双方各持叁份。
甲方：
法定代表人或 授权代表（签字）：
地址：
开户银行：
账号：
联系电话：
传真：
时间：
乙方：
法定代表人或
授权代表（签字）：
地址：
开户银行：
账号：
联系电话：
传真：
时间：
联系客服
