打开APP
未登录
开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服
开通VIP
首页
好书
留言交流
下载APP
联系客服
最高法院:在工期延误的原因认定中,存在建设单位拖延支付工程款等事
世昌崇文
>《工程款纠纷问题》
2023.04.06 河南
关注
最高法院:在工期延误的原因认定中,存在建设单位拖延支付工程款等事实;又存在施工单位施工现场管理混乱、劳动力严重不足、劳务分包、施工进度缓慢、无故停工、迟迟不复工、拒绝在材料供应的三方合同上签字等事实。因此,造成涉案工程工期逾期,双方均有责任,所产生的损失应各自承担。
案件索引:(2017)最高法民终573号
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请
点击举报
。
打开APP,阅读全文并永久保存
查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】
打开小程序,算一算2024你的财运
(第十四期)2019年度最高人民法院建设工程纠纷典型案件裁判观点
最高法院等就工程签证及索赔的实务观点
建设工程实务问答系列四(四):工程工期、工程价、工程量
应旭升《建设工程实务问答》第二辑总目录
建设工程施工合同无效,发包人与承包人或实际施工人的“结算协议”效力如何认定(含音频)
最高法院:关于监理单位签字效力的15条裁判意见
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
留言交流
回顶部
联系我们
分享
收藏
点击这里,查看已保存的文章
导长图
关注
一键复制
下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!
联系客服
微信登录中...
请勿关闭此页面
先别划走!
送你5元优惠券,购买VIP限时立减!
5
元
优惠券
优惠券还有
10:00
过期
马上使用
×