以下是CN人才网小编给大家分享的民事答辩状(成功案例),希望对大家有帮助。
民事答辩状(成功案例)1
答辩人:xxXX公路建设开发有限公司,住所地:xx市XX区文龙街道九龙大道,组织机构代码:691XXX51-0。
法定代表人:XXX,职务:董事长。
因被答辩人诉请贵院判决答辩人赔偿被答辩人各项损失一案,现答辩人依据事实和法律作出答辩意见如下:
一、 本案的客观事实及其法律关系。
S204线XXX至XXX二级公路改扩建工程,其建设用地是经国务院国土资函(xxx)431号文件批准,xx市人民政府渝府地(xxx)694号文件批准的重点项目。XX路(XX段)第一合同段(xxx至xxx)位于XX与XX交界处,该段中标施工单位是第二被告XXX第三工程有限公司,并与答辩人签订了合法的工程施工合同。
被答辩人诉称通过第二被告项目经理XXX与第三人xxXXX建材有限公司签订了“劳务分包合同”既不是事实,又不合法。答辩人一直认为被答辩人只是第二被告的一个施工班组,事实上被答辩人一直都是以施工班组的名义在该合同段施工。由于该施工班组没有严格履行合同施工要求,管理人员长期不到位,现场施工混乱,出现了野蛮施工,不文明施工突出,放炮造成村民利益损害,受到村民自发性阻工,导致工程推进缓慢,拖延工期。
xxx年6月左右,答辩人及其该段项目部在区交委领导下多次约谈施工单位,要求加强该合同段管理或者更换施工队伍,否则就相关问题进行通报。xxx年8月,被答辩人施工班组因工程款拨付问题起诉本案第二被告,后经过双方协商,被答辩人同意
联系客服